3、乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
五、施工的必要条件和安全措施
甲方提供的施工场所应符合防火、防事故的要求，主要包括电气、线路、煤气管道、自来水和其他管道畅通、合格；乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生；如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿，属乙方负责的，乙方负责修复和赔偿。
六、施工工期变更的内容和处理措施
1、施工内容和工期的变更在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后，方能进行该项目的施工，有此造成费用的增减的，有甲乙双方商定；凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应于赔偿。
2、对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延。 ⑴工程量变化或设计变更。
⑵不可抗力。
⑶甲方同意工期顺延的其他情况。
七、工程质量及竣工验收方法
1、本工程以施工图纸为准。
2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。
4、乙方应及时通知甲方隐蔽工程和中间工程的检查与验收，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应于承认。
5、工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知三日内进行验收。
八、违约责任
1、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的⒑%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5‰支付违约金。
3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方 元。
4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
九、纠纷处理
本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决；若协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
十、合同原则
双方本着互惠互利的原则，一份，具有同等法律效应。
甲方:姓名（签名）:身份证号:联系电话:
乙方: 姓名（签名）: 身份证号: 联系电话: 日期 年 月 日
发包人： 承包人：
手机： 委托代理人： 公司电话：
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
