甲方:
上海领慧智能科技有限公司
乙方:
根据中华人民共和国经济合同法,甲方(上海领慧智能科技有限公司)和乙方(具体乙方名称)就上海某项目弱电安装劳务分包事宜友好协商达成以下协议:
1、甲方同意将上海某项目弱电安装劳务分包给乙方,分包费用为每平方米xx元。工程量包括所有弱电安装图纸上的内容,其中包括室外手孔井到室内的管道预留预埋、设备安装和调试等。
2、甲方提供给乙方施工图纸x份,乙方需要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作,严格按照施工图纸的内容合理组织人员施工。如果施工图纸有问题,乙方要及时提出。如果是因为甲方或总包方的指令造成的返工,由甲方负责;其他情况造成的返工由乙方自行负责。如果乙方不按照图纸和规范施工造成质量问题,每个点位罚款200元,并且必须按要求自行返工。所造成的主材损失由乙方负责赔偿。如果超过2%的点位存在质量问题,每个点位罚款500元。罚款将直接从每期工程款中扣除。
3、本合同要求乙方包括质量、进度、机械和手动工具、辅材和耗材的购买、安全、文明和清洁等方面的责任。其中辅材包括管道安装时所需的支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料,以及所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等。乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全。如果发生安全事故和责任,及罚款由乙方自行承担。
4、乙方应节约材料,不得浪费,并遵守甲方关于材料领取和返还的规定。当天施工完毕后,所有剩余材料必须返回甲方仓库。如果未及时返回,甲方管理人员发现后,每次罚款300元,将直接从工程款中扣除。乙方使用甲方材料的数量必须与结算使用量相符,如果数量相差较大,乙方需要赔偿甲方(特别是线材)。甲方的材料不能用于其他用途,如梯子、拖线板、套管等。如果发现乙方使用甲方材料做其他用途,将会受到重罚。
5、在施工期间,乙方有责任保护已完成的成品,并加强与土建及其他工种的衔接。如果因为天气问题和工序衔接问题造成窝工停工,甲方不负责。
6、甲方有权根据现场乙方的实际施工水平和人员情况要求乙方增加人手或加班等,无加班费和抢工费。如果甲方认为乙方无能力完成此分包工程,甲方有权提前终止合同并对乙方进行处罚。如果乙方无故在工程未完成前退场,甲方有权对乙方采取任何处罚,包括停止付款。
7、乙方在现场必须配备有经验的管理及技术人员2名,乙方必须完全服从甲方的管理,并服从总包方、业主方和监理的管理和指导。如果乙方不服从甲方的管理,甲方有权对乙方采取任何处罚,每次罚款不少于500元。
8、乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件和相关施工证复印件等,提交完整的施工日志,并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。
9、甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工,人工费由甲方承担,但需与乙方协商。
10、甲方按照在职工人1000元/月支付生活费给乙方,预埋及防雷接地占工程量的20%,二次预埋占10%。其中,预埋以盒到位钢丝穿完为标准,其余以满足验收条件为标准。每期付款均扣除已支付的生活费、各种罚款和5%的质保金。如果因为业主付款不到位导致付款延期,付款日相应顺延。质保金以业主验收交房为最后期限。
11、乙方的管理人员要管理好自己的职工,协调和配合各工种间的工作。严禁打架斗殴,违者将会受到重罚。
以上条款为甲、乙双方友好协商确定,发生纠纷首先协商解决,协商不成由人民法院仲裁。
本分包合同共两份,甲、乙双方各持一份,签字即生效。
甲方:
项目负责人:
乙方:
项目负责人:
合同编号:_________
甲方:_________
国籍:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________